ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) / VOB-B VERTRAGSBEDINGUNGEN

Sebastian Kurzmann GmbH
Sanitär • Heizung • Klima & Umwelttechnik

1. GELTUNGSBEREICH

Für sämtliche Lieferungen, Leistungen und Werkverträge der Sebastian Kurzmann GmbH gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie ergänzend die Vorschriften der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils gültigen Fassung, soweit diese wirksam vereinbart wurde.

Bei Verbrauchern gilt die VOB/B nur, wenn der vollständige Text vor Vertragsabschluss ausgehändigt wurde.

2. VERTRAGSGRUNDLAGE

Vertragsbestandteile sind in folgender Reihenfolge:

1. Angebot / Auftragsbestätigung
2. Leistungsbeschreibung
3. VOB/B
4. DIN-Vorschriften und technische Regelwerke
5. Diese AGB

Mündliche Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

3. ANGEBOTE UND PREISE

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Preisänderungen bleiben vorbehalten, wenn sich nach Vertragsabschluss Materialpreise, Energiepreise, Lohnkosten oder gesetzliche Abgaben wesentlich ändern.

Zusätzliche Leistungen, die nicht Bestandteil des Angebots sind, werden gesondert berechnet.

4. AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN

Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den geltenden DIN- und VDE-Vorschriften.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Nachunternehmer einzusetzen.

5. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS

Der Auftraggeber hat auf eigene Kosten sicherzustellen:

- freien Zugang zur Baustelle
- Bereitstellung von Strom und Wasser
- erforderliche Genehmigungen
- geeignete Arbeitsbedingungen

Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung verlängern vereinbarte Fristen angemessen.

6. AUSFÜHRUNGSFRISTEN UND BEHINDERUNG

Ausführungsfristen beginnen erst, wenn:

- sämtliche technische Fragen geklärt sind
- notwendige Genehmigungen vorliegen
- vereinbarte Vorauszahlungen geleistet wurden

Behinderungen gemäß § 6 VOB/B, insbesondere durch:

- höhere Gewalt
- Witterung
- Materialengpässe
- Lieferverzögerungen
- fehlende Mitwirkung des Auftraggebers

verlängern die Ausführungsfristen entsprechend.

7. ABNAHME

Es gelten die Regelungen des § 12 VOB/B.

Die Leistung gilt insbesondere als abgenommen:

- mit schriftlicher Abnahme
- durch Inbetriebnahme
- durch Nutzung der Anlage
- wenn keine wesentlichen Mängel innerhalb von 12 Werktagen nach Fertigstellungsmitteilung gerügt werden

8. VERGÜTUNG UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Abschlagszahlungen richten sich nach § 16 VOB/B.

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt:

- Verzugszinsen
- Mahnkosten
- Baustelleneinstellung

geltend zu machen.

9. EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur vollständigen Zahlung bleiben gelieferte Materialien und Anlagen Eigentum der Sebastian Kurzmann GmbH.

10. MÄNGELANSPRÜCHE / GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Regelungen des § 13 VOB/B.

Die Gewährleistungsfrist beträgt:

- 4 Jahre für Bauleistungen gemäß VOB/B
- soweit keine längeren gesetzlichen Fristen gelten

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch:

- unsachgemäße Bedienung
- fehlende Wartung
- normalen Verschleiß
- eigenmächtige Änderungen

11. WARTUNG UND REPARATURARBEITEN

Bei Reparaturen an Altanlagen kann keine Gewähr für die vollständige Funktionsfähigkeit nicht erneuerter Bauteile übernommen werden.

Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

12. HAFTUNG

Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und begrenzt auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden.

Die Haftung nach Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

13. KÜNDIGUNG

Es gelten die Kündigungsregelungen der §§ 8 und 9 VOB/B.

14. DATENSCHUTZ

Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet.

15. GERICHTSSTAND UND RECHT

Es gilt deutsches Recht.

Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz der Sebastian Kurzmann GmbH.

16. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Sebastian Kurzmann GmbH
Sanitär • Heizung • Klima & Umwelttechnik

Hausbacher Straße 37
66663 Merzig-Brotdorf

E-Mail: info@sebastian-kurzmann.de
Telefon: 0176 32125037